Sarkisyan_L

Тема 7 . Контракт на закупку (поставку) товаров для муниципальных нужд

"___" __________ 20__ г. г.Донецк

Мы, _________________________________________________________

(наименование организации с указанием

_________________________________________________________________,

ее организационно - правовой формы)

в лице __________________________________________________________,

(ФИО и должность управомоченного лица)

действующего на основании _______________________________________,

(указать управомочивающий документ)

именуемое в дальнейшем "Поставщик", и ___________________________

(наименование

_____________________________________ - структурное подразделение

структурного подразделения)

Администрации города Воронежа, в лице ____________________________

(ФИО и должность

_____________________________ , действующее от имени Администрации

управомоченного лица)

города Воронежа на основании Положения и доверенности Главы города

Воронежа, именуемое в дальнейшем "Покупатель", заключили настоящий

договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Поставщик обязан продать

(поставить), а Покупатель обязан принять и оплатить товар

__________________________________________________________________

(указать наименование, класс и подкласс товара согласно

__________________________________________________________________

общероссийскому классификатору ОК 004-93 или номер приложения)

в количестве _____________________________________________________

(указать количество товара в единицах измерения

__________________________________________________________________

или номер приложения с ассортиментом товаров).

по цене __________________________________________________________

(указать цену товара за единицу или номер приложения

__________________________________________________________________

с ценами на товар по каждой группе товаров)

на сумму _________________________________________________________

(указать сумму договора или номер приложения)

1.2. Количество и развернутая номенклатура (ассортимент)

товара (продукции) предусматриваются сторонами в спецификациях,

являющихся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Настоящий договор заключен Покупателем во исполнение

сметы доходов и расходов муниципального бюджета.

1.4. Поставщик передает Покупателю указанный товар в срок(и)

__________________________________________________________________

(указать срок отпуска (отгрузки) товара, периоды поставки

__________________________________________________________________

товара, или номер приложения, содержащего данные сведения)

2. Качество и комплектность

2.1. Качество и комплектность поставляемой продукции должны

соответствовать __________________________________________________

(указать вид нормативно - технической

__________________________________________________________________

документации: стандарты, технические условия и другие документы,

__________________________________________________________________

номера и индексы нормативно - технической документации

_________________________________________________________________.

и другие дополнительные сведения)

2.2. Согласование между сторонами уточненных технических

характеристик и дополнительных требований к качеству и

комплектности, не предусмотренных утвержденной (согласованной)

технической документацией, производится сторонами в следующем

порядке __________________________________________________________

(указать порядок направления опросных листов, чертежей и т.д.,

__________________________________________________________________

предложений по улучшению качества и изменению комплектности,

_________________________________________________________________.

сроков их представления и рассмотрения сторонами)

2.3. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой

продукции в течение ______________________________________________

(указать срок гарантии или иной срок,

__________________________________________________________________

согласованный сторонами, но не менее гарантийного)

срока, установленного ____________________________________________

(указать номер стандарта, технических условий

_________________________________________________________________.

или иного документа, предусматривающего гарантийный срок)

2.4. Дополнительные требования к маркировке продукции

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

2.5. Дополнительные гарантии качества продукции,

предоставляемые Поставщиком ______________________________________

_________________________________________________________________.

2.6. При обнаружении производственных дефектов в продукции

при ее приемке, а также при монтаже, наладке и эксплуатации в

период гарантийного срока вызов представителя Поставщика

обязателен.

Срок устранения недостатков или замены продукции

(доукомплектирования) устанавливается в течении __________________

дней, с момента __________________________________________________

(с момента подписания акта приема - передачи

_______________________.

или момента извещения)

3. Сроки и порядок поставки

3.1. Продукция поставляется в сроки, указанные в

спецификациях и дополнительных соглашениях, являющихся

неотъемлемой частью настоящего договора. Поставщик

_______________________ право досрочной поставки продукции.

(имеет, не имеет)

3.2. Отгрузка продукции производится ________________________

(указать вид транспорта,

__________________________________________________________________

способа отгрузки или выборки продукции Заказчика,

_________________________________________________________________.

порядок согласования графика отгрузки (доставки)

3.3. Поставка продукции в количестве менее минимальных норм,

включенных по заказу Заказчика в спецификацию, производится в

порядке, указанном в спецификации.

3.4. Поставщик ____________________________________ отгружать

(имеет право, не имеет право)

продукцию отдельными частями комплекта.

3.5. Продукция поставляется в таре и упаковке,

соответствующих стандартам, техническим условиям, номера и индексы

которых указываются в спецификации _______________________________

(при отгрузке продукции с

__________________________________________________________________

применением средств пакетирования, в спецконтейнерах,

__________________________________________________________________

в инвентарной таре, с использованием металлических или иных

__________________________________________________________________

металлических или иных приспособлений для крепления груза

__________________________________________________________________

указать порядок и сроки их возврата, условия расчетов за них)

3.6. Местом отгрузки (передачи) товара является

_________________________________________________________________.

(указать место отгрузки (передачи) товара)

3.7. Транспортировка товаров от места отгрузки Поставщиком

Покупателю производится __________________________________________

(указать чьими силами производится

_________________________________________________________________.

транспортировка или номер договора на транспортировку)

3.8. В случае недопоставки товаров в определенном периоде

Поставщик обязан восполнить (произвести) поставку недопоставленной

партии товаров в период, указанный Покупателем.

3.9. В случае недопоставки товаров в определенном периоде

Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товаров в

ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена

недопоставка.

3.10. Принятые Покупателем товары должны быть приняты им при

получении товара от Поставщика по количеству и качеству. При

приеме товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям,

указанным в транспортных, сопроводительных и иных документах,

включая настоящий договор и приложения к нему по наименованиям,

количеству, ассортименту и качеству.

3.11. При передаче товара от Поставщика Покупателю должен

составляться акт приема - передачи по количеству и качеству.

Подписание покупателем акта приема - передачи означает проведение

проверки в полном объеме.

3.12. В случае обнаружения недостатков товара Покупателем он

обязан в течении _____ дней сообщить об указанных недостатках

товара Поставщику. Поставщик, получив уведомление о недостатках

поставленных товаров, обязан в течении _______ дней заменить их

товарами надлежащего качества.

3.13. В случае поставки недоукомплектованного товара,

Поставщик должен незамедлительно после обнаружения

недоукомплектованных товаров доукомплектовать их.

3.14. Покупатель _________________________________ возвращать

(обязан, не обязан )

Поставщику тару и упаковку в срок ________________________________

(указывать срок только при

_________________________________.

возврате тары и упаковки)

4. Цена и порядок расчетов

4.1. Покупатель оплачивает поставленную Поставщиком

продукцию: по цене _______________________________________________

(указать цену товара за единицу или номер

__________________________________________________________________

приложения с ценами на товар по каждой группе товаров)

на сумму _________________________________________________________

(указать сумму договора или номер приложения )

Поставщик не имеет право изменять цену товара.

4.3. Расчеты между сторонами производятся путем

__________________________________________________________________

(указать вид оплаты, порядок оплаты, например: путем акцепта

__________________________________________________________________

платежных требований, выставления аккредитива и др.

__________________________________________________________________

или согласно приложению, указать номер приложения)

4.5. Расчеты за продукцию производятся ______________________

(после получения всех

__________________________________________________________________

частей комплекта, по мере поступления оборудования (техники),

__________________________________________________________________

входящего в комплект или согласно приложению, указать номер

___________________

приложения.)

5. Имущественная ответственность

5.1. В случае ненадлежащего исполнения условий настоящего

договора Поставщиком с Поставщика взыскивается неустойка в размере

_____ % стоимости договора в день до момента фактического

устранения Поставщиком нарушения условий настоящего договора.

5.2. В случае недопоставки товаров или просрочки поставки

товаров Поставщиком с Поставщика взыскивается дополнительная

неустойка в размере _____ % стоимости недопоставленных товаров в

день до момента фактического исполнения обязательств.

5.3. В иных случаях, кроме предусмотренных в п. 5.1 и 5.2

настоящего договора стороны за невыполнение или ненадлежащее

выполнение своих обязательств несут ответственность,

предусмотренную действующим законодательством.

5.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не

освобождают Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

6. Дополнительные условия

6.1. Дополнительные условия (особые) по усмотрению сторон

__________________________________________________________________

7. Расторжение договора

7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по обоюдному

согласию сторон.

7.2. Покупатель имеет право расторгнуть договор в

одностороннем порядке в случае поставки товаров ненадлежащего

качества и в случае нарушения сроков поставки.

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе

органа Администрации города Воронежа, организующего закупки товара

для муниципальных нужд, в порядке установленном законодательством

Российской Федерации.

8. Заключительные условия

8.1. Все изменения, дополнения настоящего Договора

действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной

форме и подписаны обеими сторонами.

8.2. Заголовки статей предназначены для удобства пользования

текстом и не будут приниматься во внимание при толковании

настоящего Договора.

8.3. Все споры и разногласия, связанные с исполнением

настоящего договора разрешаются в арбитражном суде Воронежской

области.

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную

силу, каждый из которых находится у Сторон договора.

8.5. Подписанный Договор вступает в силу с "___"__________

20__ г.

8.6. Настоящий договор заключен на срок с "___"__________

20__ г. по "___"__________ 20__ г.

8.7. Денежные обязательства по данному договору должны быть

подтверждены Администрацией города Воронежа путем присвоения

регистрационного номера настоящему договору и внесения его в

единый реестр договоров. Без регистрационного номера и внесения в

единый реестр договоров данный договор недействителен.

8.8. Договор заключен на основании __________________________

(решения конкурсной комиссии

__________________________________________________________________

или постановления главы города и т.д.)

__________________________________________________________________

9. Юридические адреса, банковские реквизиты

и подписи сторон

Поставщик:

__________________________________________________________________

Покупатель:

__________________________________________________________________

В случае изменения юридического адреса или обслуживающего

банка стороны обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг

друга.

Поставщик: Покупатель:

____________________ _____________________

М.П. М.П.

Yandex.RTB R-A-252273-3

Содержание

Yandex.RTB R-A-252273-4